167 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на выполнение работ по ремонту дороги

Содержание

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги

[место заключения договора] [число, месяц, год]

[Полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, действующими СНиП выполнить комплекс работ по укладке асфальтового покрытия на участке дороги (далее — объект) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену.

1.2. Указанный в п. 1 договора участок дороги протяженностью [значение] км расположен [указать признаки, позволяющие определить границы участка].

1.3. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик. Стоимость данных материалов входит в стоимость услуг настоящего договора.

1.4. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов, оборудования проекту асфальтирования, стандартам и техническим условиям.

1.5. В комплекс работ по укладке асфальтового покрытия входит:

— подготовка проекта в соответствии с техническим заданием;

— проведение подготовительных работ (расчистка дорожной полосы, вывоз отходов расчистки, закрепление границ земельного участка, осушение грунта и др.);

— формирование подстилающего слоя (устройство слоев оснований и прослоек, фиксирование слоев битумом);

— обустройство дренажной системы, ливневой канализации, бордюров, установка люков;

— асфальтировка горячей асфальтобетонной смесью;

— уплотнительные работы с применением специализированной техники.

2. Объем и срок выполнения работ

2.1. Объем работ по настоящему договору определяется в Акте приемки выполненных работ (форма КС-2).

2.2. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.

2.3. Работы должны быть завершены в срок до [число, месяц, год].

Срок выполнения работ может быть изменен по согласованию сторон в случае продолжительности неблагоприятных погодных условий, при которых выполнение работ по асфальтированию дорожного полотна невозможно (согласно действующим СНиП).

3. Стоимость работ и условия расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по укладке асфальтового покрытия на объекте и компенсацию издержек Подрядчика.

3.3. Стоимость работ является твердой.

3.4. Если объемы работ или стоимость материалов в ходе выполнения работ по укладке асфальтового покрытия превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении стоимости работ.

3.5. Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с утвержденным Графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3.6. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [срок] дней с момента выставления счета Подрядчиком.

3.7. Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ.

3.8. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [срок] дней с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору и сдачи результата работ государственной комиссии.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно смете качественно и в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ материалы, строительное оборудование и технику.

4.1.2. Известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и о готовности к сдаче объекта Заказчику.

4.1.3. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.4. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим существенного повышения цены работы сообщить об этом Заказчику.

4.1.5. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

4.1.6. Самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории объекта и прилегающей к ней территории.

4.1.7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

4.1.8. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба сооружениям, коммуникациям и сетям.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4.2.2. С участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы.

4.2.3. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

4.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

4.4.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.5. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

5. Порядок приема работ

5.1. Подрядчик в течение [срок] дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче.

5.2. Приемка Заказчиком дорожного полотна осуществляется в течение [срок] дней с момента получения уведомления о его готовности.

5.3. Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет об этом Подрядчику.

5.4. При приемке выполненных работ Заказчик или Подрядчик в присутствии Заказчика производит освидетельствование работ в натуре: делает контрольные замеры и проводит испытания, проверяет результаты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, оценивает ровность поверхности дорожного полотна, проверяет записи в общем журнале работ.

5.5. Заказчик имеет право отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации дороги, до полного их устранения.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6. Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке результата работ государственной комиссией.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.

7.3. За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере [значение] % стоимости услуг за каждый день просрочки.

7.4. В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [вписать нужное] % от суммы долга за каждый день просрочки.

7.5. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

7.6. Ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ, несет Подрядчик.

7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных СНиП, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта.

7.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильной его эксплуатации.

7.9. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

Читать еще:  Нотариальное удостоверение договора об ипотеке

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению [указать наименование суда] в соответствии с законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

[должность, подпись, инициалы, [должность, подпись, инициалы,

Образец договора по оказанию ремонтных работ, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется в по адресу (далее по тексту – ) а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену. Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ (оказания услуг) .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно заключить договор с Исполнителем;

2.1.2. Своевременно произвести оплату за на условиях главы 4 настоящего Договора;

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять в любое время контроль и надзор за соблюдением сроков выполнения условии Договора (графика) Исполнителем;

2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Своевременно в срок и в надлежащем качестве выполнить условия настоящего Договора.

2.3.2. При причинах несвоевременности исполнения договора своевременно, в письменной форме извещать Заказчика об этом.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Своевременно и в срок получить предусмотренные настоящим Договором оплату за выполнение условии Договора;

2.5. Права и обязанности Сторон, предусмотренные в настоящем Разделе, не являются исчерпывающими. Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение условии договора подтверждаются: накладным на поставку ТМЦ, Актом приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) подписанный сторонами.

3.2. С п.3.3 по п.3.9 при выполнении работ (оказании услуг) по заключаемым Договорам.

3.3. При обнаружении Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

3.4. Изменения проектно-сметной документации, требующей дополнительных расходов для Подрядчика, осуществляется за счет Заказчика на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ.

3.5. Заказчик, путем назначения уполномоченных представителей, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.6. В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение дней письменно заявить об этом Подрядчику. При отсутствии такого заявления Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

3.7. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.8. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ (в дальнейшем – «Акт»), подписанным Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа.

3.9. При обнаружении во время приемки каких-либо недостатков, о них должно быть указано в Акте. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение банковских дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Общая стоимость Договора составляет: рублей.

4.2. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит корректировке в процессе выполнения условии Договора.

4.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке: после поставки ТМЦ, выполнения работ (оказания услуг).

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1. Исполнитель гарантирует выполнение условий выполнения Договора, в сроки предусмотренные договором и по качеству предписанные в спецификациях, а также гарантии по качеству на со дня выполнения условии Договора с момента проведения оплаты по Договору.

5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.3. В течение гарантийного срока условии Договора Исполнитель, при возникновении гарантийного случая, обязан заменить поставленный ТМЦ, (при выполнении работ (оказании услуг) устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, оговоренный в дефектном акте).

5.4. В течении гарантийного срока условии Договора при выявлении гарантийного случая для составления дефектного Акта Исполнитель обязан направить своего представителя в срок не более календарных дней с момента получения письменного уведомления о возникновении гарантийного случая.

6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

6.1. Подрядчик вправе без согласования с Заказчиком, привлекать к исполнению настоящего Договора других лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель выступает перед Заказчиком в качестве Генерального подрядчика, а перед субподрядчиком – в качестве Заказчика.

6.2. Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства Заказчиком, а перед Заказчиком – ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком.

6.3. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требований, связанных с нарушением ими договоров с Генеральным подрядчиком.

6.4. С согласия Генерального подрядчика Заказчик вправе заключить договор на выполнение отдельных работ с третьими лицами. В этом случае третье лицо несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед Заказчиком.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИИ ДОГОВОРА

7.1. Общий срок выполнения условии Договора .

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере % от Договорной цены, за каждый день просрочки.

8.3. За просрочку в оплате платежей Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

8.4. Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами (при выполнении работ (оказании услуг)).

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон.

8.7. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение дней уведомить об этом другую сторону. Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9.2. Все предупреждения и уведомления о нарушении условий настоящего Договора к любой из его Сторон должны быть оформленные в письменном виде и высланы заказной почтой с получением зарегистрированного уведомления, либо вручены нарочным под подпись полномочному представителю Стороны.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены путем переговоров, должны быть разрешены судом Российской Федерации. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

9.5. Все Приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Ни одна поправка или дополнение по настоящему Договору не будут иметь юридическую силу без письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.

Образец договора по оказанию ремонтных работ, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется в по адресу (далее по тексту – ) а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену. Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ (оказания услуг) .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно заключить договор с Исполнителем;

2.1.2. Своевременно произвести оплату за на условиях главы 4 настоящего Договора;

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять в любое время контроль и надзор за соблюдением сроков выполнения условии Договора (графика) Исполнителем;

2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Своевременно в срок и в надлежащем качестве выполнить условия настоящего Договора.

2.3.2. При причинах несвоевременности исполнения договора своевременно, в письменной форме извещать Заказчика об этом.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Своевременно и в срок получить предусмотренные настоящим Договором оплату за выполнение условии Договора;

2.5. Права и обязанности Сторон, предусмотренные в настоящем Разделе, не являются исчерпывающими. Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение условии договора подтверждаются: накладным на поставку ТМЦ, Актом приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) подписанный сторонами.

3.2. С п.3.3 по п.3.9 при выполнении работ (оказании услуг) по заключаемым Договорам.

3.3. При обнаружении Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

3.4. Изменения проектно-сметной документации, требующей дополнительных расходов для Подрядчика, осуществляется за счет Заказчика на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ.

3.5. Заказчик, путем назначения уполномоченных представителей, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.6. В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение дней письменно заявить об этом Подрядчику. При отсутствии такого заявления Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

3.7. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Читать еще:  Условия оплаты труда в трудовом договоре включают

3.8. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ (в дальнейшем – «Акт»), подписанным Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа.

3.9. При обнаружении во время приемки каких-либо недостатков, о них должно быть указано в Акте. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение банковских дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Общая стоимость Договора составляет: рублей.

4.2. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит корректировке в процессе выполнения условии Договора.

4.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке: после поставки ТМЦ, выполнения работ (оказания услуг).

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1. Исполнитель гарантирует выполнение условий выполнения Договора, в сроки предусмотренные договором и по качеству предписанные в спецификациях, а также гарантии по качеству на со дня выполнения условии Договора с момента проведения оплаты по Договору.

5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.3. В течение гарантийного срока условии Договора Исполнитель, при возникновении гарантийного случая, обязан заменить поставленный ТМЦ, (при выполнении работ (оказании услуг) устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, оговоренный в дефектном акте).

5.4. В течении гарантийного срока условии Договора при выявлении гарантийного случая для составления дефектного Акта Исполнитель обязан направить своего представителя в срок не более календарных дней с момента получения письменного уведомления о возникновении гарантийного случая.

6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

6.1. Подрядчик вправе без согласования с Заказчиком, привлекать к исполнению настоящего Договора других лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель выступает перед Заказчиком в качестве Генерального подрядчика, а перед субподрядчиком – в качестве Заказчика.

6.2. Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства Заказчиком, а перед Заказчиком – ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком.

6.3. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требований, связанных с нарушением ими договоров с Генеральным подрядчиком.

6.4. С согласия Генерального подрядчика Заказчик вправе заключить договор на выполнение отдельных работ с третьими лицами. В этом случае третье лицо несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед Заказчиком.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИИ ДОГОВОРА

7.1. Общий срок выполнения условии Договора .

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере % от Договорной цены, за каждый день просрочки.

8.3. За просрочку в оплате платежей Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

8.4. Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами (при выполнении работ (оказании услуг)).

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон.

8.7. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение дней уведомить об этом другую сторону. Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9.2. Все предупреждения и уведомления о нарушении условий настоящего Договора к любой из его Сторон должны быть оформленные в письменном виде и высланы заказной почтой с получением зарегистрированного уведомления, либо вручены нарочным под подпись полномочному представителю Стороны.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены путем переговоров, должны быть разрешены судом Российской Федерации. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

9.5. Все Приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Ни одна поправка или дополнение по настоящему Договору не будут иметь юридическую силу без письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.

Договор на ремонт автомобиля (быстрый договор)

В профессиональном договоре вы можете

Право на удержание автомобиля:

  • При неполной оплате работ
  • При оплате менее 50%
  • Отсутствует

Штраф за просрочку оплаты работ:

Подрядчик имеет право на привлечение субподрядчиков:

  • Да
  • Да, при уведомлении Заказчика
  • Да, при согласии Заказчика
  • Нет

Установлена гарантия на работы:

Определено, что является гарантийным случаем:

При просрочке выполнения работ Подрядчик:

  • Выплачивает неустойку
  • Возмещает все убытки
  • Возмещает ущерб
  • Снижает стоимость работ

Расчет между сторонами происходит:

  • В безналичной форме
  • В наличной форме
  • Полная предоплата
  • Частичная предоплата
  • Оплата по факту выполнения работ

Заказчик является собственником автомобиля:

  • Да
  • Нет, действует по доверенности
  • Нет, арендованный автомобиль

Договор на ремонт транспортного средства

Например, город Москва Место заключения Например, 17.07.2019 г. Дата заключения

Указать ФИО полностью Наименование стороны , именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) как физическое лицо, с одной стороны,

Полное наименование Наименование юридического лица , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Должность и ФИО Должность и ФИО , действующего на основании Например, Устав Основание полномочий , с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор подряда на ремонт транспортного средства (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется в установленный срок в отношении транспортного средства, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора (далее – «Транспортное средство») выполнить работы, указанные в пункте 1.3. настоящего Договора (далее – «Работы»). Заказчик обязуется принять Работы и оплатить установленную цену Работ.

1.2. Транспортное средство, в отношении которого Подрядчиком производятся Работы, имеет следующие характеристики:

1.2.1. Государственный номер: Указать гос.номер Государственный номер

1.2.2. Идентификационный номер (VIN): Указать VIN VIN

1.2.3. Модель ТС: Модель ТС полностью Модель ТС

1.2.4. Год выпуска ТС: Указать год выпуска Год выпуска

1.3. Стороны установили, что в отношении Транспортного средства Подрядчиком производятся следующие Работы: Подробно описать работы Производимые работы .

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Проверять процесс осуществления Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3.1.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик в разумный срок не приступает к исполнению Договора.

3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок недостатков отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения возникших убытков.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Не приступать к Работам или приостановить Работы и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует Подрядчику исполнить собственные обязанности.

3.2.2. Получить полную стоимость осуществленных по настоящему Договору Работ.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Своевременно предоставить Подрядчику Транспортное средство для осуществления Работ.

3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком Работы в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

3.3.3. Оплатить выполненные Работы в объеме и в порядке, установленные настоящим Договором.

3.4. Подрядчик обязуется:

3.4.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а после выполнения Работ предоставить Заказчику Транспортное средство.

3.4.2. Немедленно уведомить Заказчика и приостановить Работы при невозможности дальнейшего осуществления Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4.3. Передать Заказчику информацию, связанную с эксплуатацией результата Работ, если без такой информации использование результата Работ Заказчиком невозможно или затруднительно.

4. Срок выполнения работ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет: с ДД.ММ.ГГГГ Начало выполнения работ по ДД.ММ.ГГГГ Завершение выполнения работ .

5. Порядок расчетов

5.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет: Например, 15 000 Стоимость работ рублей.

5.2. Оплата по настоящему Договору производится в момент приема Работ, осуществленных Подрядчиком.

5.3. Способ оплаты по настоящему Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет Подрядчика: Номер счета или карты Указать счет Подрядчика . Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными со дня списания со счета Заказчика денежных средств банком Заказчика.

6. Порядок сдачи и приема работ

6.1. Прием Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 1 — Акт сдачи-приемки выполненных работ).

6.2. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на явные недостатки выполненных Работ.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Споры из настоящего Договора разрешаются в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Основания расторжения договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Стороны признают, что все права и обязанности по настоящему Договору Стороны устанавливают свободно, не заблуждаются в природе настоящего Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения настоящего Договора.

9.2. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

10. Список приложений

11. Реквизиты сторон

Заказчик

» Указать ФИО полностью ФИО Заказчика «

Адрес: Указать адрес Адрес регистрации

Паспорт: Указать серию и номер Серия и номер паспорта

Заказчик _______________ Фамилия и инициалы Фамилия и инициалы

Подрядчик

Наименование: » Указать наименование Наименование полностью «

Адрес: Указать адрес Юридический адрес

ОГРН: Указать ОГРН ОГРН

ИНН: Указать ИНН ИНН

КПП: Указать КПП КПП

Р/счет: Указать р/сч Расчетный счет

БИК: Указать БИК БИК

Читать еще:  Консенсуальный договор дарения квартиры

Кор/счет: Указать кор.счет Кор. счет

От имени Подрядчика _______________ Фамилия и инициалы ФИО подписанта

Договор на оказание услуг по текущему содержанию железнодорожного подъездного пути

Автор документа

  • E-mail: dogovor-urist@yandex.ru

ДОГОВОР №

на оказание услуг по текущему содержанию железнодорожного подъездного пути

г. _________ «___» _____ 20__ год

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________, в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________., действующей на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые как «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.Исполнитель обязуется в течении срока действия договора производить текущее содержание железнодорожного подъездного пути не общего пользования, расположенного по адресу: _________________________ согласно Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути ЦП-774 от 01.07.2000г.

1.2.Пространственное расположение, технические характеристики и состав Подъездных путей определяются согласно «Исполнительной съемке и технического паспорта железнодорожных путей необщего пользования ______________________.

1.3.Перечень мероприятий, которые входят в комплекс Работ по текущему содержанию: Приложение №1

1.4.Работы, не учтенные в п. 1.3 данного Договора выполняются по отдельным дополнительным соглашениям к настоящему Договору, в которых указывается вид работы, срок проведения, стоимость работ.

1.5.Работы, выполняемые только в зимний период (очистка от снега и наледи и т.д.) выполняются по отдельному дополнительному соглашению к настоящему Договору. В целях настоящего договора зимний период определяется периодом с ноября по конец марта.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет : ________ руб. (сумма прописью руб. с НДС), в том числе НДС в размере ____________ руб. (сумма прописью руб.);

2.2.Ежемесячная стоимость Работ составляет ________руб. (сумма прописью руб. с НДС), в том числе НДС в размере ____________ руб. (сумма прописью руб.);

2.3.В стоимость Работ входит стоимость всех машин и механизмов, согласно Приложению № 2.

2.4.Стороны, ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, составляют и подписывают Акт о сдаче-приемке оказанных в отчетном месяце Работ.

2.5.Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении ________ (прописью) банковских дней после подписания Акта о сдаче-приемке выполненных работ.

2.6.Моментом Исполнения Заказчиком своего обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7.Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право изменять стоимость в случае изменения условий оплаты труда и роста цен материальных затрат и энергоносителей не чаще 1 раза в полгода. Изменение стоимости Услуг должно быть зафиксировано в дополнительном соглашении.

2.8.Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику предусмотренные Договором первичные документы (накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры и другие необходимые документы) в течение 10 календарных дней от даты поставки Товара, но не позднее 4 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

3. Обязанности сторон.

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора, назначает своего представителя, уполномоченного осуществлять непосредственный надзор за процессом оказания Работ, принимать от Исполнителя и подписывать Акты сдачи-приемки выполненных Работ, давать Исполнителю указания и распоряжения о режиме выполнения Работ, и письменно информирует исполнителя о таком назначении с указанием полномочий, должности и имени представителя.

3.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя, составленных им в соответствии с п.3.3.5 настоящего Договора, оригиналов Актов сдачи-приемки выполненных Работ и направить один экземпляр в адрес Исполнителя либо дать письменный мотивированный отказ в таком подписании.

3.1.3. По предварительно поданным спискам обеспечить круглосуточный допуск сотрудников, автотранспорта Исполнителя, непосредственно выполняющих Работы по текущему содержанию железнодорожных путей не общего пользования.

3.1.4. В течение 7 календарных дней принимать решения проведение разовых работ в соответствии с заявкой Исполнителя (п. 3.3.4), либо об отказе в проведении таких работ.

В случае если Заказчик принимает решение о проведении указанных Исполнителем дополнительных Работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором указывается вид работ, срок проведения, стоимость и иная информация. Заказчик вправе привлечь для выполнения дополнительной работы, указанной Исполнителем, третьих лиц, в этом случае Заказчик обязуется по окончании дополнительных уведомить Исполнителя. При этом, Заказчик несет ответственность за качество проведенных работ и качество материалов, используемых при проведении работ.

3.1.5. Предоставить место для установки модуля для хранения инструментов, материалов, машин, механизмов в соответствии с предварительной заявкой.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем.

3.2.2. Предъявлять претензии к Исполнителю по качеству проведения всех Работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.3.В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Исполнителем п. 2.8. Договора, Исполнитель по требованию Заказчика за каждый день просрочки обязан уплатить неустойку в размере ____ % от общей денежной суммы, выставленной в не предоставленных в срок документах за соответствующий отчетный период, если Стороны не договорятся об ином.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. С целью возможности исполнения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных п.3.1.3. Договора своевременно информировать Заказчика о составе персонала, непосредственно оказывающего Работы и о составе используемого таким персоналом для оказания Работ автотранспорта, оборудования и инструментов.

3.3.2. Выполнять Работы в соответствии требований инструкции ЦП-774, обеспечить возможность постоянного использования Подъездных путей в соответствии с нормативно установленными требованиями.

3.3.3. Ежедневно вести Журнал Работ, отражающий объем и качество выполненных работ c предъявлением представителю Заказчика.

3.3.4. Своевременно подавать Заказчику предложения на выполнение разовых дополнительных работ по текущему содержанию Подъездных путей Заказчика, не входящих в перечень работ, приведенный в п. 1.3.

Настоящего Договора, а также по проведению подъемочного, среднего и капитального ремонта Подъездных путей, в случае несоответствия состояния Подъездных путей нормативно установленным требованиям.

3.3.5. Не позднее третьего числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Работы были выполнены, составить, подписать и предоставить в распоряжение Заказчика по два оригинала Акта сдачи-приемки выполненных Работ за прошедший месяц.

3.3.7. Нести гарантийные обязательства по качеству проводимой им Работы в порядке раздела 5 настоящего Договора.

3.4. Исполнитель имеет право:

3.4.1. Привлекать для выполнения Работы по настоящему договору третьих лиц (субподрядчиков),
только с письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком
за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
субподрядчиками

3.4.2. Требовать оплаты за выполненные Работы согласно настоящему Договору.

4. Ответственность сторон.

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего Договора согласно его условиям в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, а также сроков устранения недостатков Заказчик имеет требовать, а Исполнитель обязан уплатить неустойку в виде пени __%, за каждый день просрочки, не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика.

4.3. В случае просрочки Заказчиком своей обязанности по оплате Работ, Исполнитель вправе начислить Заказчику пени в размере __ % от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа, если Исполнитель потребует этого в письменной форме.

4.4. В случае, когда невозможность выполнения Работ возникла по обстоятельствам, за которые не отвечает ни одна из сторон, фактические расходы, понесенные Исполнителем при выполнении Работ, Заказчиком не возмещаются.

4.5. В случае предъявления Заказчику претензий за нарушения, возникшие по вине Исполнителя и последующего наложения имущественных санкций за эти нарушения, Заказчик вправе взыскать размер таких имущественных санкций с Исполнителя.

4.6. В случае предъявления Заказчику претензий за нарушения, возникшие по вине Заказчика и последующего наложения имущественных санкций за эти нарушения, Заказчик не в праве взыскать размер таких имущественных санкций с Исполнителя.

4.7. В случае выполнения Исполнителем Работ в объеме, предусмотренным настоящим Договором, Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ и используемых материалов (в т.ч. запасных частей). В случае, если соответствующие материалы (запасные части) были предоставлены Заказчиком, Исполнитель не несет ответственность за их качество и обязан незамедлительно уведомить Заказчика в случае обнаружения в предоставленных им материалах (запасных частях) каких-либо недостатков. Заказчик обязан незамедлительно обеспечить замену неисправных материалов (запасных частей).

4.8. Исполнитель несет ответственность за причиненные убытки, ставшие следствием аварии на Подъездных путях и/или предписаний (требований) надзорных органов (эксплуатирующих организаций) в случае, если такая авария и/или предписание (требование) произошли по причине неисправностей Подъездных путей Заказчика. При этом, если Исполнитель подавал предложения на ремонт согласно п.3.3.4 настоящего Договора, но Заказчик не согласовал их и не осуществил ремонт Подъездных путей, то Исполнитель не несет ответственности за указанные выше убытки и штрафы.

5. Гарантия качества.

5.1. Исполнитель несет гарантийные обстоятельства по качеству выполняемых им Работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

5.2. При обнаружении, в гарантийный период, скрытых дефектов и/или иных недостатков в результате выполненных работ, допущенных по вине Исполнителя, Заказчик обязан в течение одного рабочего дня со дня обнаружения недостатков оповестить об этом Исполнителя. Исправление выявленных недостатков производится Исполнителем в течение 10 дней за свой счет и своими силами.

6. Срок действия договора.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с ________ 20__ года и действует до 20__ года.

6.2. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за 30 суток до окончания срока его действия ни одна из сторон не направила письменного предупреждения об его прекращении.

6.3. Окончание срока действия настоящего Договора не прекращает обязанностей Сторон, возникших в период действия настоящего Договора, и не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Договора.

7. Прочие условия.

7.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются Федеральными законами «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Правилами эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Документы, переданные посредством почтовой телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит со стороны по договору, признаются обеими сторонами. Первичные бухгалтерские документы в краткие сроки предоставляются Сторонами в подлинниках.

7.3. В случае невозможности достижения согласия, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца, с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров (срок рассмотрения претензии Стороной составляет 7 (семь) календарных дней с момента получения). Все дополнения и (или) изменения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме. Невыполнение этого требования влечет недействительность таких дополнений и (или) изменений.

7.4. Об изменении банковских реквизитов, юридического или почтового адреса, либо предстоящей реорганизации (ликвидации) Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в течение 5-ти суток с момента принятия решения о реорганизации (ликвидации), изменении банковских реквизитов либо изменений реквизитов и адреса.

7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне свои права и обязанности, возникающие в рамках исполнения настоящего Договора, без получения письменного согласия другой Стороны.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Источники:

http://dogovor-blank.ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://dbsd.ru/contracts/services-contract/1290.html
http://dbsd.ru/contracts/services-contract/1290.html
http://dogovor.ru/light/dogovor-na-remont-avtomobilya
http://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector
×
×